Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Договор на производство и монтаж лестницы

Whatsapp Viber icon

Если дополнительно производится окрашивание то согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.

Заказывая лестницу, доверьтесь специалистам «Мира лестниц». Наш опыт работы позволяет изготавливать любую модель в максимально короткий срок, делая ее качественной и долговечной.

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ- ПОТ РМ-012-2000 (утв- Постановлением Минтруда РФ от 04-10-2000 68)…

В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Надежность, конструкционная рациональность резных лестниц и, при необходимости, прекрасный дополнительный декор в виде резных деревянных столбов – все это выполняется сотрудниками компании «Лестницы Yeti» умело, технически грамотно и с профессионализмом, выработанным годами опыта.

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40 – 60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.

Лестница — один из главных элементов интерьера любого многоэтажного дома. Показательными характеристиками лестницы являются ее художественная эстетика и комфорт в эксплуатации.

Намедни мне поставили новые окна в квартире, появился некий опыт со стороны заказчика, которым хотелось бы поделиться пока не забыл. Город Санкт-Петербург, лето 2014 года.

Оставьте Ваши контактные данные и наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время и обсудит все возможные вопросы.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Поэтому не следует пугаться этого слова, оно всегда будет рядом, что бы вам ни обещали… Как же быть простым честным людям не желающим вникать в нюансы и желающим получить качественный результат ?

Подошёли мужчины сзади и женщину попросили выйти. На вопрос почему? мужчины с угрозами схватили её и вытащили из магазина. На улице я увидела как у женщины пытались отнять женскую сумочку. Как оказалось мужчины, женщина с ребёнком на руках, которая свободной рукой била женщину, другой держал а в это время сзади побежала одна из сотрудниц магазина и разорвав ручку сумки отняла и убежала.

Больших заводов в Питере всего 3, а маленьких — у каждого второго подрядчика свой микроцех, где напильниками строгают русское подобие окон из русских или заморских профилей. Так и говорят «своё производство», бегите от таких товарищей. Может быть половина подрядчиков заказывает изготовление крупным заводам.

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Собственное производство компании «Лестницы Yeti» позволяет изготовить все конструктивные элементы и декор, к примеру, резные деревянные столбы, быстро и с великолепным качеством. Монтаж изделий на месте также выполняется опытными специалистами: например, по патинированию, лакированию или иной отделке.

После изготовления проекта лестницы, никакие изменения невозможны (кроме самых незначительных). Хотите что то изменить — новый проект, а значит дополнительное время и деньги. Вот почему даже на этапе проектирования так важно помнить о «семь раз отмерь…».

По договору, лестница должна быть изготовлена, доставлена и установлена в 35 дневный срок, прошло уже три месяца, лестницы нет. ИП кормит завтраками, но лестницы так и нет. З лестницу внесена предоплата. Могу ли я сразу обратиться в суд для взыскания с ИП суммы аванса и неустойки в размере 0.5% за каждый день просрочки (неустойка прописана в договоре)?

После изготовления проекта лестницы, никакие изменения невозможны (кроме самых незначительных). Хотите что то изменить — новый проект, а значит дополнительное время и деньги. Вот почему даже на этапе проектирования так важно помнить о «семь раз отмерь…».

Сергей, претензия необходима. В пункте 5.6. договора стороны установили обязательность досудебного порядка урегулирования спора. Полагаю, что после получения претензии, исполнитель вернёт внесённый заказчиком аванс. Тогда в суд представляется иск на взыскание неустойки, которая рассчитывается до дня возврата аванса. И на взыскание упущенной выгоды.

Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ. При отказе Заказчика от подписания акта Стороны согласовывают порядок и сроки устранения недостатков работ.

Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля.

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.

Дальше мастера начинают изготавливать конструкцию, и здесь действуют согласно договоренности – исполняют все этапы в цеху, или переносят часть работы на объект. Когда модель полностью готова, обработана лаком и готова к установке, ее монтируют. Вы сможете следить за выполнением работы, и даже оценить основу лестницы прямо в цеху.

Честно говоря, мой подрядчик мне не очень понравился. Однако, после исполнения договора, начальник отдела продаж потратил своё время на приём оплаты на дому, хотя был не обязан это делать. Поэтому, в итоге, всё же напишу нейтральный к той фирме «отзыв» в статье.

Строительная Компания «МСК» занимается изготовлением и монтажом лестниц, перил, входные групп, навесов в Воронеже и Воронежской области любой сложности.

Лестницы на заказ деревянные от производителя. Изготовление лестниц из дерева по лучшим ценам в Москве.

В случае принятия таких из-менений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

Наши резные лестницы установлены в загородных домах и коттеджах, офисных помещениях, в дачах и на садовых участках — и практически каждая лестница может послужить образцом изящного дизайна, конструкторского расчета и аккуратного монтажа.

Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с мо-мента окончания монтажа.

Почему с нами удобно работать:

Эти натуральные краски изготовлены из масел и воска – они отлично подходят для покраски деревянных лестниц.

Обращаем ваше внимание, что материалы сайта доступны сразу, если у вас отключены блокирующие рекламу программы.

П-образные лестницы с поворотом, площадками – компактные конструкции, встраиваемые в ограниченное пространство.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Толщина, ширина, длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/- 3мм. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей.
Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью.

Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.

Мы будем очень признательны, если Вы сообщите о найденной ошибке на данной странице или выскажете предложение по улучшению нашего сайта.

Учредительные договоры, уставы → Письмо на разрешение на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв. Мы выполняем работу по индивидуальному заказу. Ведь каждая лестница неповторима. Размеры, материалы, тип модели – все учитывается и подбирается индивидуально. Каждая лестница делается по индивидуальному проекту.

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений


1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Лестница изготавливается из материала ______________________________________________________________.

1.1.2. Отделка лестницы __________________________________________________________________. 1.1.3. Все детали Лестницы окрашиваются в согласованный с Заказчиком цвет, а именно в цвет: __________________________________________________________________.

Договор на изготовление лестницы

подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.

2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.

2.4.) без видимых причин

Типовой договор

Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.Заказчик обязуется: 3.1.1.

Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п.

Читать еще:  Простое приспособление для наматывания проволоки

4.8. и 4.9. настоящего Договора). 5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами.

Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает. 5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

Стеллажи всех видов

Примечание: Перепроектирование осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению.6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 6.1.

Внимание За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .

4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами ГражданскогоЗаконодательства действующего на территории Российской Федерации. 4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Документы и бланки

(.doc) 2. (.pdf) 3. (.pdf) 4. (.pdf) 5. (.pdf) 6. (.pdf) 7. (.pdf)

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.3.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2020 г., а заканчивается «»2020 г.

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Подрядчик обязуется изготовить, установить изделия из ПВХ-профилей производства фирмы , оснащенных фурнитурой и стеклопакетом на основе стекла марки (именуемые в дальнейшем изделия или результат работ) в помещении, расположенном по адресу: , выполнить другие работы, предусмотренные в эскизе изделия, составленном сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора, и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим договором, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.

1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.

1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с « » 2020 г., а заканчивается « » 2020 г. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнения к договору, или на основании закона.

1.6. Настоящий договор действует с момента внесения денежных средств в качестве предоплаты и до момента полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.

1.7. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать ТУ .

1.8. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается годичный гарантийный срок, который начинает течь с момента подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Заказчик имеет следующие права и обязанности.

2.1.1. Права Заказчика:

  • в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
  • изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в эскизе изделия, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего договора.

2.1.2. Обязанности Заказчика:

  • предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ, а также обеспечивать безопасность в радиусе двух метров от места проведения работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;
  • иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим договором случаях;
  • принять результат работ, выполненных Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
  • в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение дней с момента обнаружения;
  • оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;
  • выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Подрядчик имеет следующие права и обязанности.

2.2.1. Права Подрядчика:

  • самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
  • требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

  • выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;
  • передать результат работ Заказчику по акту;
  • предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
  • выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость всего комплекса работ по настоящему договору состоит из стоимости конкретных работ, согласованных в эскизе, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и подтверждается счетом-фактурой, выдаваемой Заказчику.

3.2. Стоимость всего комплекса работ по настоящему договору составляет рублей.

3.3. В стоимость изготовления результата работ входит стоимость готового изделия на условиях «склад Подрядчика».

3.4. В стоимость доставки результата работ в случае, если она предусмотрена в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит транспортировка к месту проведения работ по установке, но при отсутствии грузового лифта Заказчик должен произвести доплату за подъем изделия на требуемый этаж в размере 2 условных единиц за каждый этаж (при этом конкретная сумма, подлежащая уплате, определяется в соответствии с п.3.2. настоящего договора).

3.5. В стоимость монтажа изделия в случае, если он предусмотрен в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит установка изделий в стеновые проемы и их герметизация без отделки откосов, покраски, облицовки наличниками и установлению отливов и подоконников.

3.6. В стоимость демонтажа в случае, если он предусмотрен в качестве одной из обязанностей Подрядчика по настоящему договору, входит выемка старых оконных (балконных, дверных) блоков и подготовка стеновых проемов под монтаж без вывоза демонтированных изделий и строительного мусора. Сохранность демонтируемых изделий при этом не гарантируется.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик производит предварительную оплату всего комплекса работ по настоящему договору в размере рублей.

4.2. Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение месяцев после выполнения всех работ и подписания соответствующего акта. Для этого указанная выше сумма делится на месяцев, и в период с первого по последний день каждого месяца, следующего за месяцем, в котором работы были приняты, выплачивается одна часть от этой суммы.

4.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика они предварительно оплачиваются последним в полном объеме.

4.4. Оплата работ по настоящему договору может производиться как за наличный расчет, так и по перечислению. Конкретная форма оплаты определяется устным соглашением сторон.

4.5. Факт оплаты подтверждается соответствующими документами (при оплате работ за наличный расчет таким документом является приходный ордер, а при оплате по перечислению – платежное поручение или извещение Сбербанка).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка (результата) работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения Подрядчика о выполнении всего комплекса работ.

5.2. Сдача (результата) работы Подрядчиком и приемка его (ее) Заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Читать еще:  Металлическое перекрытие между этажами швеллером

5.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в указанном выше акте.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены им или Подрядчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. При нарушении сроков внесения денежных средств, в качестве последующей оплаты выполненных работ Подрядчик вправе применить следующие санкции: если Заказчик не оплатил в течение месяца и последующих пяти дней одну шестую часть от суммы, указанной в п.4.2. настоящего договора, которая должна была быть выплачена в этом месяце, он должен уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от просроченной суммы.

6.2. При невыполнении Заказчиком своей обязанности по предоставлению помещения к сроку, указанному Подрядчиком в своем письменной сообщении на его имя, Заказчик должен возместить Подрядчику стоимость складских услуг из расчета % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору, но не более % от этой суммы.

6.3. В случае, если Заказчик отказывается подписать акт выполненных работ (при отсутствии недостатков в результате работ по настоящему договору) и принять результат работ или уклоняется от этого, он обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от этой суммы.

6.4. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, влечет наступление ответственности в порядке и размере, предусмотренном законом РФ о защите прав потребителей.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.6. Подрядчик несет ответственность в случае обнаружения недостатков в результате работ. Конкретные виды ответственности и ее размер предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком других обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору реально исполнить то или иное действие.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

7.2. Заказчик может в любой момент изменить состав и тип изделия или отказаться от его получения при условии оплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от договора или об изменении его условий в отношении результата работ. Заказчик должен также возместить Подрядчику убытки, причиненные изменением или прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим российским законодательством.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений


1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Лестница изготавливается из материала ______________________________________________________________.

1.1.2. Отделка лестницы __________________________________________________________________. 1.1.3. Все детали Лестницы окрашиваются в согласованный с Заказчиком цвет, а именно в цвет: __________________________________________________________________.

Договор на изготовление лестницы

подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.

2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.

2.4.) без видимых причин

Типовой договор

Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.Заказчик обязуется: 3.1.1.

Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п.

4.8. и 4.9. настоящего Договора). 5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами.

Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает. 5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

Стеллажи всех видов

Примечание: Перепроектирование осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению.6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 6.1.

Внимание За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .

4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами ГражданскогоЗаконодательства действующего на территории Российской Федерации. 4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Документы и бланки

(.doc) 2. (.pdf) 3. (.pdf) 4. (.pdf) 5. (.pdf) 6. (.pdf) 7. (.pdf)

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.3.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2020 г., а заканчивается «»2020 г.

Договор на изготовление лестницы

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист.

Договор на изготовление лестницы

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее. Сохраненные карточки. Добавить в Добавить в коллекции Добавить в сохраненное. Договор на производство изготовление и монтаж лестницы г. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат, в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами СНиП , а также в соответствии настоящего Договора.

В случае выявления дополнительных работ, стороны договариваются об их исполнении, объёмах и расценках за единицу работ в форме Дополнительных соглашений.

Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Все изменения в части Работ, и использования дополнительных материалов по настоящему Договору, оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами. Подрядчик приступает к работам с даты получения аванса.

Сроки выполнения работ, могут быть перенесены по согласованию Сторон. Если Заказчик не утверждает данные изменения, Стороны вправе расторгнуть Договор и возвратить Заказчику Оплаченный ранее аванс. Форма платежей и порядок оплаты, осуществляются в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Обязанности Подрядчика: 5. Подрядчик обязан в случае возникновения внеплановых обстоятельств, замедляющих выполнение работ, немедленно поставить об этом в известность Заказчика и объяснить причину таковых. За свой счёт своевременно устранять все дефекты, выявленные при приёмке Работ.

Читать еще:  Калитка из дерева своими руками

Подрядчик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения Работ по договору. В день окончания работ, вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, и другое имущество. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по настоящему Договору, третьему лицу. Выполнить в полном объёме, все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях договора.

Обязанности Заказчика: 5. Произвести приёмку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке предусмотренном настоящим Договором. Приемка комплектующих деталей Изделия осуществляется по их внешнему виду и цвету до начала монтажа Изделия, с составлением соответствующего Акта приемки комплектующих деталей. Если в течении 3 трех календарных дней Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ от приемки деталей, то Акт считается подписанным и подлежит оплате согласно п.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки продукции сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Непринятые некачественные, или несоответствующие Спецификации детали, заменяются на качественные, и соответствующие Спецификации детали, строго до начала работ по монтажу Изделия.

Затем процедура приемки повторяется. При этом новые замечания могут предъявляться лишь по измененной части работы. После монтажа Изделия Заказчик не вправе предъявить претензии к Подрядчику по внешнему виду и цвету деталей Изделия даже в том случае, если по какой-либо из причин соответствующий Акт не был подписан Заказчиком. Заказчик обеспечивает снабжение Подрядчика электроэнергией, теплом и водой на период работ по изготовлению и монтажу Изделия, территориальное проведения которых связано с необходимостью пребывания по месту установки лестницы на территории Заказчика.

Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить защиту полов, стен и других элементов интерьера на территории собственного дома в месте работ по изготовлению и монтажу Изделия.

Подрядчик не несет ответственности, за какой-либо нечаянно причиненный им материальный ущерб любой части интерьера дома, его мебели, покрытий стен, потолка и пола в месте проведения работ по изготовлению и монтажу Изделия, если таковые произошли из-за несоблюдения Заказчиком п.

При наличии скрытых конструкций и коммуникаций, на месте установки, извещать о них Подрядчика, с предоставлением схем прохождения конструкций. Создать Подрядчику условия необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. Заказчик обязуется принимать без промедления от Подрядчика результаты работ, подписывать Акт приемки комплетующих деталей и Акт выполненных работ и своевременно их оплачивать.

В случае имеющихся со стороны Заказчика претензий к результату произведенных Подрядчиком работ, Заказчик обязуется отражать их письменно. Сдача-приёмка работ по Договору производится путём подписания уполномоченными представителями Сторон, Акта сдачи-приёмки работ. Подрядчик не несет ответственности за повреждения, сделанные в его отсутствие или присутствие в непосредственной близости выполнения работ или в любом месте на территории Объекта, сторонними организациями или частными лицами.

В случае возникновения споров по факту обнаружения повреждений, Стороны определяют характер повреждений и виновную сторону проведением Экспертизы собственными силами или привлечением независимой организации. По факту экспертизы виновная сторона устраняет повреждения собственными или привлечёнными силами за свой счёт.

За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчётов. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика.

При расторжении договора по инициативе Подрядчика, он возвращает неиспользованную сумму аванса и уведомляет Заказчика об этом не менее чем за 30 дней до расторжения, и Стороны проводят взаиморасчёты. Во всех случаях расторжения Договора, Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Работы и понесенные Подрядчиком затраты на материалы, не позднее 10 десяти дней до расторжения Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору.

Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие их, выданные компетентными органами Российской Федерации. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1 одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения.

Если в течении 30 тридцати дней с даты начал а переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 10 десяти дней до расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения работ сумму аванса, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы и материалы.

Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения Договора.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и банковских реквизитов. Во всём остальном что предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При осуществлении Подрядчиком монтажа элементов Изделия на уже ранее возведенное Заказчиком несущее сооружение, будь то железобетонное основание, металлокаркас, либо что-то другое, Подрядчик не несет ответственности за конструктивные особенности и недостатки в т.

При разнице геометрических параметров таких сооружений толщина, ширина, длина, несоответствии углов возможны некоторые соответствующие отклонения завершенного изделия. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом монтажных работ, или во время таковых каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, деталей и элементов строения Заказчика, на которые монтируется Изделие, если таковые впоследствии могут повлечь за собой невозможность надлежащего монтажа Изделия ее элементов , Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.

А Заказчик со своей стороны обязан их устранить за свой счет. Если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы, их каркасов, любых других сооружений, Заказчик сам, или силами сторонних организаций производит эти работы за свой счет. Если учитывая особенности строения Заказчика для монтажа Изделия необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика. Подрядчик вправе приостанавливать работы по изготовлению и монтажу Лестницы при нарушении Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору.

При неисполнение Заказчиком договорных обязательств, когда это препятствует выполнению Подрядчиком работ, и в случае, если в течение более, чем 7 семи после получения письменной Претензии от Подрядчика, Заказчик не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, и потребовать от Заказчика возмещения убытков.

Похожие документы. Проект — Министерство здравоохранения самарской области. Delivery-acceptance certificate samplex. Договор — Федеральный детский эколого. Форма договора подряда — БТИ Новосибирской области. Договор на выполнение работ по ремонту колес автомобилей. Типовой договор подряда на выполнение проектных работ. Договор на выполнение сантехнических работ. Проект договора возмездного оказания услуг. Онегин, дядя. Название еды. Физические термины.

Термины в сфере гармонизации законодательства государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Термины микроэкономика. Часть 2. Добавить этот документ в коллекции. Вы можете добавить этот документ в свои учебные коллекции Войти Доступно только авторизованным пользователям. Описание необязательно.

Видно для Всех. Только мне. Добавить этот документ в сохраненные. Вы можете добавить этот документ в свой список с сохраненными документами Войти Доступно только авторизованным пользователям. Предложите, как улучшить StudyLib Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Ваш е-мэйл Заполните, если хотите получить ответ. Оцените наш проект 1. Отменить Отправить.

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы — и только потом подписывать его. Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов — в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме. Это касается и заказчика, и производителя лестниц: бывает, клиенты тянут с согласованием или приемкой, а производители ошибаются в выборе краски или дизайне поручней. Рассудить их сможет только подписанный обеими сторонами документ. Поэтому в договоре мы все детально описываем и просим подтверждения у заказчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц, перил,. Договор на изготовление лестницы скачать

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изготовление лестниц из дерева в Самаре // компания Архитект

Договор на изготовление лестницы скачать Мы монтируем — вы отдыхаете Деревянная лестница на косоурах ,балясины нержавейка г. Все права защищены. Разрешается копирование материалов сайта в онлайн изданиях с обязательным указанием активной гиперссылки. Москва, Киевское шоссе, Бизнесс Парк Румянцево, корп.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector